Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
11.06.2019

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _7____

на выполнение работ по устройству грунто-щебеночного дорожного покрытия по улице Школьная от дома №21 до дома №23 села Заволжье Приволжского района Самарской области

 

 

с. Заволжье                                                                                                                «_30__» мая 2019 г.

 

Администрация сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее по тексту – «Заказчик»), в лице Главы Администрации поселения Подопригора Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Волга» (далее – ООО «Волга»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице президента Солкаряна Амазаспа Аветики, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 22 мая 2019 года для закупки № 0342300065319000006, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

Статья 1. Предмет контракта

            1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта и ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящему Контракту) выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по устройству грунто-щебеночного дорожного покрытия по улице Школьная от дома № 21 до дома № 23 села Заволжье Приволжского района Самарской области, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.

            1.2. Идентификационный код закупки 193636201260063620100100030014211244.

 

Статья 2. Управление контрактом

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет Тимофеева Елена Анатольевна, полномочия подтверждены распоряжением №5/1 от 20.01.2014 г., которая от даты заключения настоящего Контракта до его реализации будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по настоящему Контракту.

2.2. Интересы подрядчика по управлению Контрактом представляет президент ООО «Волга» Солкарян Амазасп Аветики.

2.3. участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

 

Статья 3. Цена контракта

3.1. Стоимость Контракта составляет 178 884 (Сто семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рублей 36 копеек, НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика специального налогового режима в соответствии с Разделом VIII.1. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 года N 117-ФЗ3.2. Цена Контракта на период действия настоящего Контракта устанавливается на основании результатов запроса котировок, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 11 настоящего Контракта.

3.3. Стоимость работ, входящих в стоимость по настоящему Контракту, рассчитывается на основании локального ресурсного сметного расчета (Приложение №4 к настоящему Контракту) с учетом коэффициента снижения, определенного как отношение цены контракта, предложенной участником запроса котировок к начальной (максимальной) цене, установленной в документации о запросе котировок.

                                                   Статья 4. Платежи и расчеты

4.1. Оплата по настоящему контракту осуществляется за счет денежных средств бюджета сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области в размере 100 %.

4.2. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту после предъявления Подрядчиком к оплате подписанных Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ по форме

КС-3 из средств бюджета сельского поселения на 2019 год в течение 15 рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с учетом п. 4.3 настоящей Статьи.

4.3. Подрядчик выполняет работы без авансового платежа.

            4.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

 

Статья 5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

со дня заключения настоящего Контракта по 30 июня 2019 года.

           

Статья 6. Проектная и техническая документация

6.1. Выполнять работы на основании и в соответствии со сметной документацией.

6.2. При исполнении Контракта Стороны руководствуются техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту) и Перечнем нормативных документов (Приложение №3 к настоящему Контракту).

 

Статья 7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Назначить уполномоченное лицо (лиц), представляющее его интересы, при исполнении настоящего Контракта.

7.1.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Осуществлять строительный контроль и контроль качества работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. Уполномоченное лицо Заказчика при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта и ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящему Контракту), ухудшающих качество работ, или иных недостатков в работе немедленно извещает об этом Подрядчика письменно путем внесения записи в Общий журнал работ.

7.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Привлечь третьих лиц для устранения недостатков в случае не устранения таковых Подрядчиком в установленный в письменном требовании Заказчика срок и потребовать от Подрядчика возмещение расходов и других убытков, связанных с их устранением.

7.2.2. Выдавать Подрядчику обязательные для Подрядчика письменные предписания при обнаружении отступлений от ведомости объемов работ (Приложение №2 к настоящему Контракту), нормативных документов, указанных в Приложении №3 к настоящему Контракту, от условий настоящего Контракта и Графика производства работ (Приложение №5 к настоящему Контракту). Заказчик в предписании устанавливает сроки устранения таких отступлений.

7.2.3. Выдавать Подрядчику письменное предписание об удалении с рабочей площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям нормативных документов и иным условиям Контракта, а также о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям и нормам настоящего Контракта.

7.2.4. Производить соответствующие записи в журналы учета выполненных работ при выполнении работ на Объекте.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательства для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим

Контрактом за просрочку, неисполнение и/или ненадлежащие исполнение, содержащихся в ней требований.

7.2.5. В случае досрочного выполнения работ по Объекту досрочно принять и оплатить работы по Объекту, при наличии такой возможности у Заказчика, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.3. Подрядчик обязан:

7.3.1.  Выполнять собственными и (или) привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящему Контракту), условиями настоящего Контракта, перечнем нормативных документов (Приложение №3 к настоящему Контракту) весь комплекс работ по Объекту в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Контрактом и Графиком производства работ (Приложение №5 к настоящему Контракту) и сдать выполненные работы Заказчику в порядке, установленном в статье 8 настоящего Контракта.

7.3.2. До начала производства работ согласовать с Заказчиком производственные составы строительных смесей, применяемых на объекте. Производство работ с применением строительных смесей, состав которых не согласован с Заказчиком, не допускается. В случае установления факта применения строительных смесей без согласования Заказчиком, Подрядчик обязан приостановить производство работ на объекте, а уполномоченный представитель Заказчика обязан выдать соответствующее предписание.

7.3.3. Своевременно представлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию об объекте, в том числе на электронных носителях, в сроки согласованные с Заказчиком.

7.3.4. Осуществлять доставку на место производства работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль.

7.3.5 Услуги по проведению строительного контроля при производстве ремонтных работ, Подрядчик производит за свой счет в полном объеме, согласно постановлению правительства от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

7.3.6. Иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

7.3.7. Утвердить перечень ответственных инженерно-технических работников и линейного персонала, занятых при выполнении работ по настоящему Контракту, и за 5 (пять) дней до начала выполнения работ представить его Заказчику. При этом подрядчик не вправе привлекать персонал, не входящий в данный перечень, для выполнения работ по контракту без письменного согласования с Заказчиком.

7.3.8. До начала работ представить Заказчику:

- приказ о закреплении за Объектом своих сотрудников, в том числе назначении лиц, ответственных за соблюдение при производстве работ норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, антитеррористического режима, санитарно-эпидемиологического режима, режима работы Заказчика, требований правовых актов об охране окружающей среды,

- копии документов, подтверждающие квалификацию электриков, сварщиков и талоны по прохождению обучения по технике пожарной безопасности.

7.3.9. Копии сертификатов, технических паспортов, результатов испытаний, удостоверяющих качество материалов, конструкций и оборудования представить Заказчику за 5         (пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов.

               7.3.10. В ходе выполнения работ вести на Объекте и по завершению всех работ сдать Заказчику исполнительную документацию, а именно:

- общий журнал производства работ,

- журналы по технике безопасности,

- исполнительные схемы,

            - фото-фиксацию на бумажном и электронном носителях всех этапов выполняемых работ;

- акт приемки законченных работ по форме КС-11 (по завершению всех работ).

7.3.11. Приступить к работам в сроки, предусмотренные статьей 5 настоящего Контракта и Графиком производства работ (Приложение №5 к настоящему Контракту).

7.3.12. Осуществлять своими силами производственный контроль качества выполняемых им работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и нормативными документами, указанными в Приложении № 3 к настоящему Контракту, отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

7.3.13. Для устройства конструктивных слоёв дорожных одежд из щебня применять щебень из плотных горных пород в соответствии с требованиями ГОСТ 8267-93.

7.3.14. Обеспечить устранение замечаний Заказчика по качеству выполненных работ и применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий в сроки, установленные в соответствующих документах, выданных представителями Заказчика.

7.3.15. Обеспечивать в ходе строительства выполнение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости установить временное освещение, изготовить необходимые информационно-наглядные материалы.

7.3.16. Осуществлять контроль с использованием испытательной лаборатории в ходе приемки поступающих на рабочую площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить все предусмотренные нормативными документами, указанными в Приложении № 3 к настоящему Контракту, испытания и измерения и представить достоверные результаты этих испытаний Заказчику до приёмки выполненных работ.

           7.3.17. Обеспечивать содержание и сохранность объекта с момента начала выполнения работ до подписания Акта сдачи-приемки законченных работ по объекту.

В случае если с момента начала выполнения работ до подписания Акта сдачи-приемки законченных работ по Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки в сроки, не превышающие срока, установленного статьей 5 настоящего Контракта.

7.3.18. Выполнять отбор проб дорожно-строительных материалов, примененных на объекте, с целью выполнения их контрольных испытаний, следуя указаниям представителя Заказчика.

7.3.19. Разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

7.3.20. Обеспечить в местах производства работ, и в первую очередь потенциально пожароопасных, запасы материалов, инвентаря, техники, необходимых для проведения работ по локализации и тушению возгораний, а также средств индивидуальной защиты для каждого работника. Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с основными технологиями локализации и тушения пожаров. В случае возникновения возгораний на прилегающих к автомобильной дороге территориях обеспечивать работы по их локализации и тушению.

7.3.21. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, образующихся при работе на Объекте.

7.3.22. Незамедлительно известить Заказчика в случае обнаружения обстоятельств, угрожающих неблагоприятными последствиями, годности или прочности результата выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок и до получения от него указаний приостановить работы.

                 7.3.23. В течение 5 (пяти) дней с момента окончания работ на Объекте освободить строительную площадку от принадлежащего ему имущества и строительного мусора.

7.3.24. При производстве работ обеспечить в соответствии с требованиями нормативных документов надлежащее содержание строительной и специальной техники, оборудования, в том числе их маркировку фирменными логотипами.

7.3.25. При наличии протокола, оформленного надлежащим образом работниками ГИБДД, составленного на месте ДТП, в котором зафиксировано, что ДТП произошло по вине Подрядчика, осуществляющего работы по настоящему Контракту, не обеспечившего в ходе выполнения работ необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, соблюдения техники безопасности, а также соблюдения соответствующих технических норм выполнения дорожных работ, возместить реальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате ДТП.

7.3.26. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

7.4. Подрядчик дает согласие на проведение в отношении него проверок Заказчиком и органами финансового контроля в части, связанной с исполнением настоящего контракта.

 

Статья 8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

8.1. Заказчик назначает свое уполномоченное лицо (лиц), которое (ые) от его имени совместно с представителем Подрядчика производит приёмку выполненных работ (этапов), проверку соответствия применяемых материально-технических и производственных ресурсов условиям Контракта, технического задания (Приложение №1 к настоящему контракту), ведомости объемов работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и нормативным актам, указанным в Приложении № 3 к настоящему Контракту.

Уполномоченное лицо Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

8.2. Выполненные работы Подрядчик сдает Заказчику по акту формы КС-2. После подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, оплата выполненных работ осуществляется по справке формы КС-3.

 8.3. В ходе выполнения работ Заказчик осуществляет приемку работ на основе требований к качеству выполняемых работ, установленных в Перечне нормативных документов (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

8.4. При обнаружении недостатков, выявленных при сдаче-приемке работ, Заказчик предоставляет Подрядчику письменное предписание с перечнем недостатков с указанием видов и объемов некачественно выполненных работ (далее – Дефекты), подлежащих исправлению, а также с указанием соразмерного срока для устранения недостатков.

Подрядчик устраняет допущенные по его вине недостатки своими силами и за свой счет.

После устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков Заказчиком производится приемка выполненных работ.

8.5. За 5 (пять) дней до полного завершения работ на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания рабочей комиссии.

8.6. Подрядчик передаёт Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала приёмки законченного ремонта объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации.

8.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

 

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) (определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 года).

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № ФЗ-44), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 года).

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.7. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, материалов, отсутствие необходимых денежных средств.

9.8. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.9. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) дней.

9.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

9.11. В случае причинения вреда здоровью (включая случаи со смертельным исходом) и/или ущерба третьим лицам при выполнении работ, вследствие нарушений, допущенных в процессе производства работ и/или в течение гарантийного срока, указанного в пункте 12.1.4 настоящего Контракта, ответственность перед третьими лицами несет Подрядчик в полном объеме.

9.12. При оплате выполненных работ по настоящему Контракту Заказчик вправе вычесть суммы неустойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих оплате Подрядчику в счет выполненных работ.

9.13. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой Стороны.

9.14. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ в случаях представления Подрядчиком неправильно оформленной и/или несвоевременно представленной Подрядчиком отчетной документации.

9.15. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком на Объекте.

9.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.17. Подрядчик несет ответственность за недостатки работ, в том числе за те, которые обнаружены в пределах гарантийного срока в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками.

9.18. В случае расторжения настоящего контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных Работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего контракта.

9.19. Оплата санкций по контракту не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим контрактом.

9.20. Заказчик освобождается от материальной и иной ответственности в случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, вызванных производством работ и другой деятельностью Подрядчика в связи с выполнением работ.

Статья 10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

10.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

 

Статья 11. Изменение условий Контракта

11.1. Изменения существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.1.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работы и качества выполняемой работы, и иных условий Контракта.

11.2. В установленных условиях настоящего Контракта случаях сокращения объема работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объема работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 года №1090.

11.3. В установленных условиях настоящего Контракта случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего Контракта и объема работы.

Статья 12. Расторжение и прекращение Контракта


12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.2 Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

12.3 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом в соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

12.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12.5 Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

12.6 Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.

12.7 Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

12.8 Если иное не предусмотрено контрактом, Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением контракта, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

12.9 Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

12.10 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по контракту лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
 

Статья 13. Распределение риска между Сторонами

13.1. Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

13.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

Статья 14. Гарантии

14.1. Подрядчик гарантирует:

14.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

14.1.2. Соблюдение качества выполнения всех работ по настоящему Контракту в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в Перечне нормативных документов (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

14.1.3.Соответствие всех поставляемых для выполнения работ материалов, конструкций, изделий и оборудования сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество, и ими пройден входной лабораторный контроль.

14.1.4. Установление и соблюдение гарантийного срока эксплуатации Объекта после подписания акта сдачи-приемки законченных работ по объекту с учётом сроков гарантии по конструктивным элементам:                                           

– 2 (Два) года (или более, если Подрядчик в своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указал больший срок).

14.1.5. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в период действия гарантийного срока в установленные Заказчиком сроки за свой счет.

14.1.6. Возмещение расходов и других убытков Заказчику, связанных с устранением недостатков (дефектов), в том числе выявленных в период действия гарантийного срока, в случае привлечения им третьих лиц.

 

Статья 15. Срок действия Контракта

15.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019 года, а в части исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных статьей 14 настоящего Контракта – до окончания срока их истечения, установленных условиями настоящего Контракта.

 

Статья 16. Дополнительные условия

16.1. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.2. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт, предусмотренные действующим законодательством, оформляются Сторонами дополнительным соглашением.

16.3. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

16.4.  Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, связанным с настоящим Контрактом Стороны принимают меры к разрешению их путем взаимных переговоров. Споры по вопросам, которые Сторонами не удалось решить путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Самарской области с соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) рабочих дней.

       16.6.  Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

- Приложение № 1 «Техническое задание».

- Приложение № 2 «Ведомость объемов работ».

- Приложение № 3 «Перечень нормативных документов».

- Приложение № 4 « Локальный ресурсный сметный расчет»

- Приложение № 5 «График выполнения работ».

Статья 17. Юридические адреса и платежные реквизиты

 

Заказчик:

Администрация сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области

 

445554, Самарская область, Приволжский район, с. Заволжье, ул. Школьная, 23.

тел. 846 47 97426

ИНН 6362012600, КПП 636201001,

УФК по Самарской области (4246, Администрация сельского поселения Заволжье м.р. Приволжский, Администрация сельского поселения Заволжье м.р. Приволжский)

р/с 40204810600000000408, л/с 02423008160

Банк - Отделение Самара г. Самара;

БИК 043601001, ОКТМО 36636405

 

Глава Администрации поселения

 

______________   А.И. Подопригора

м.п.

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Волга»

 

445556 Самарская область, Приволжский район, с. Спасское, ул. Молодежная, 17

тел.: 89377939563

ИНН 6362010924, КПП 636201001

Поволжский Банк ПАО «Сбербанк России» г. Самара, отделение Самара г. Самара

р/с 40702810954270100250,

к/с 3010181020000000607, БИК 043601607, ОГРН 046302060463

Президент общества с ограниченной ответственностью «Волга»

 

_____________________ А.А. Солкарян

м.п.

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Приложения в прикрепленном файле

Поделиться:
Скачать файл
Тип:
Размер: 7.1 Мбайт
<< Назад к документам
Дата создания: 11.06.2019 12:24
Дата последнего изменения: 11.06.2019 12:24